工程索赔案例（工程索赔案例及答案）

甲方耽误工期施工方如何要求索赔案列

根据您与甲方签订的合同条款，如果合同是以FIDIC为借鉴标准的，施工方可以要求索赔以下内容： 延长工期（EOT），这可能导致现场人员工资、设备闲置等直接损失。 间接费用，包括总部管理费（通常为18%至20%）、保函手续费、贷款利息以及工程保险费等。

建设工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的，乙方可能向法院起诉。

单项索赔：针对单一索赔事项，及时提交索赔通知书和报告书，要求单独解决并支付。 综合索赔：对整个项目中发生的多个索赔事项集中进行索赔，通常称为一揽子索赔，涉及整个工程或特定项目的实际成本与预算成本之差额。工期索赔的计算方法： 按定额计价的工程，依据合同或协议文件约定的索赔内容进行计算。

承包工程甲方原因导致工期延误的索赔方式 在建设工程中，若因甲方原因导致工程延期，乙方可以根据合同条款要求甲方进行赔偿。若合同中没有具体约定，乙方可以要求甲方根据实际损失进行赔偿。如果甲方拒绝赔偿，乙方可以向法院提起诉讼。

如果建设工程因甲方原因导致工期延误，乙方可以根据合同条款要求甲方赔偿损失。 若合同中未明确约定赔偿条款，乙方应按照实际损失向甲方索赔。 如果甲方拒绝赔偿，乙方可以向法院提起诉讼。

工地停工索赔如何计算

第二，材料费，包括实际用量超过计划用量而增加的材料费、由于客观原因材料费用大幅度上涨的部分。因其他工程仍然进行，可能不予计算工地管理费。第六，利息，包括拖期付款利息、由于工程变更的工程延误增加投资的利息、索赔款的利息、错误扣款的利息。

法律分析：停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。 因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）。

《中华人民共和国民法典》第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

合同管理与索赔案例(三)

工程师否定了该索赔要求，理由是，填方的取土作为承包商的施工方案，它因受到气候条件的影响而改变，不能提出索赔要求。在本案例中即使没有下雨，而因业主提供的地质报告有误，地下土质过差不能用于填方，承包商也不能因为另外取土而提出索赔要求。因为： 〖壹〗合同规定承包商对业主提供的水文地质资料的理解负责。

这个要求工程是应该支持，属于业主的责任。但如果属于已建工程未按照合同要求保护不当造成的损失，就要施工单位承担。2）施工单位进场的正在使用机械，设备受到损害，造成损失合计10万元；由于停工造成台班损失5万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。

工伤死亡赔偿案例篇1： 天津市塘沽区生产服务管理局建筑工程公司第七施工队承包的天津碱厂除钙塔厂房拆除工程，于1986年10月转包给本案被告个体工商户业主张学珍组织领导的工人新村青年合作服务站，并签订了 承包合同 。

本案中存在郑凯与吴勇购房及房产处置的合同法律关系、房产所有权法律关系 郑凯与吴勇关于房产的协议无效，属以合法形式掩盖非法目的合同。能得到法院的支持。不动产的取得以登记为要件，现房产的登记人为吴勇，所有权人为吴勇。

事件工期索赔2天，费用索赔14＊18=25事件不得索赔。

索赔：事件1：业主提供的材料未到场，属于发包方的责任，可索赔工期、费用、利润。工期2天；费用：50*5+200*2=650元；事件2：砂浆搅拌机发生故障，属于施工方责任，不可索赔工期、费用。事件3：出现罕见特大暴雨造成工期延误，属于不可预见事件，只可索赔工期。

工程索赔案例

由于工程变更又增加了290t，即整个实际用量约1010t.由于为固定总价合同，A方认为详细的施工图用量与B方报价之差318t（即720t-402t），合计费用100多万元是B方报价的失误，或为获得工程而作出的让步，在任何情况下不予补偿。

如果政府在扶植该工程时并未告知将来存在的风险（包括政策、法令变动），那么其存在不诚信的行为，违反了行政法基本原则，可以要求政府承担相应责任。

报告涉及13项费用索赔事件，要求索赔870万美元，动因主要有三类：一是实际工程量增加超过常规，如300mmmm路基面层超过BQ数量10倍以上，该项单价投标时报低，涉及的款额没超过合同价的2％，按合同无法进行单价调整，但确实给承包商造成损失；二是招标提供石料场失误；三是业主、工程师指令及设计方面的失误。

这个要求工程是应该支持，属于业主的责任。但如果属于已建工程未按照合同要求保护不当造成的损失，就要施工单位承担。2）施工单位进场的正在使用机械，设备受到损害，造成损失合计10万元；由于停工造成台班损失5万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。

工伤死亡赔偿索赔案例分析

『1』、经天津市法医鉴定，结论是：张国胜系左内踝外伤后，引起局部组织感染、坏死，致脓毒败血症死亡。后又经塘沽区医疗事故鉴定委员会鉴定认为：张国胜系外伤所致脓毒败血症，感染性休克，多脏器衰竭死亡，医院治疗无误。张国胜的死亡与其他因素无关。

『2』、经核算共计：446，5300元。陈颖华父母已经死亡，现有一女儿陈雪飞，生前再婚配偶王淑华，两人对该赔（补）偿金额表示认可。人在上海的陈雪飞联系五常市教育局，要求在她和继母王淑华共同到场情况下才能领取该赔（补）偿款却遭到拒绝，她回到五常后，钱已被王淑华领走。

『3』、工伤死亡赔偿金是指职工因工死亡，其直系亲属按照法律规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金。

『4』、一次性工亡补助金的计算基于上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。【案例分析】2024年1月28日，刘某1某在送货途中发生交通事故身亡。根据淮安市人力资源和社会保障局的认定，刘某1某的情况属于工伤认定范围，予以认定为工伤。

『5』、案例：吴某在某建筑工地进行油漆作业时，左脚被窗户玻璃划伤并损伤神经。因为未签订书面劳动合同，吴某必须先证明和建筑公司存在劳动关系，才能进行工伤认定、伤残评定，获得应有的工伤赔偿。但建筑公司拒不承认双方存在劳动关系，也不提供相关证据。劳动关系认定难，成为挡在工伤职工维权道路上的一道坎。

『6』、因为涉及到的问题比较多，所以要证明员工身体损伤是否工伤本身就需要明确的证据来证明。对于此类问题，我们可以先行进行简单的分析。案例简述：小刘今年25岁，是一家工厂的技术工人。最近由于工厂订单量加大，需要小刘通宵检测。由于连续工作超过24小时，在回工厂宿舍休息的两个小时之后，小刘突发心脏病死亡。

工程索赔案例的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于工程索赔案例及答案、工程索赔案例的信息别忘了在本站进行查找哦。